+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор на выполнение строительно монтажных работ

Договор на выполнение строительно монтажных работ

Стороны договорились, что указанные понятия имеют следующее значение, если иной смысл не следует из условий настоящего договора:. Подрядчик обязуется выполнить собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству объекта в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика , технической документацией и сметой в сроки, предусмотренные планом-графиком строительных работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат готовый к эксплуатации объект и оплатить обусловленную настоящим договором цену. Техническая документация , смета, графики п. Графики п.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Права и обязательства Генподрядчика. Строительная техника и расходные материалы.

Договор подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ

Аналог: Google Docs. Все правки, которые внесли ваши сотрудники и контрагенты при согласовании, выделяются цветом и хорошо заметны. Отсутствует связь с сервером! Пожалуйста, дождитесь восстановления связи, или зайдите позже! Создание документа по шаблону! При создании на основе шаблона документ заполняется данными автоматически.

Совместная многопользовательская работа в документе! Импортируйте свои шаблоны! История изменений сохраняется! Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ. Шаблон договора. Документ сохранён Для Вашего удобства мы сохраняем все изменения на данной странице в файлах cookies браузера.

Если Вы случайно закроете страницу, а потом опять ее откроете, то проделанная работа не будет потеряна. Для полноценного сохранения данного документа в систему и работы с ним, потребуется регистрация несколько секунд.

Регистрация Простая регистрация занимает всего несколько секунд. Никакого спама, ваши данные под надежной защитой! Предусмотрен бесплатный тестовый период, позволяющий ознакомиться со всеми возможностями системы. Работа с документами Редактировать тексты документов Выгрузить документы Создание заполненных документов на основе шаблонов Создание своих шаблонов в т. В настоящем договоре используются следующие понятия:.

Заказчик - юридическое лицо, привлекающее для производства строительно-монтажных работ Подрядчика, и осуществляющее контроль за ходом и качеством строительства.

Подрядчик - юридическое лицо, которое по поручению Заказчика осуществляет комплекс мероприятий по строительству Объекта, привлекая для этого подрядные организации и контролируя ход и качество выполнения ими работ. Субподрядчик - юридическое лицо, осуществляющее по поручению Подрядчика строительно-монтажные и другие виды работ, согласованные с Подрядчиком.

Заключение о соответствии ЗОС - заключение о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, выданное органом государственного строительного надзора.

В обязанности Подрядчика не входит завершение строительства водозаборного узла, завершение строительства котельной, завершение газификации Объекта. Право Подрядчика на осуществление деятельности, указанной в п. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать Объект, готовый к эксплуатации, в порядке, определенном пунктами 1.

Стоимость работ, определенная в настоящем Договоре, является окончательной и изменению не подлежит. Все работы, произведенные сверх указанной в пункте 2. Дополнительные работы выполняются Подрядчиком после подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. Если Заказчик не выполнит в срок все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству Объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период.

При заключении настоящего Договора Заказчик передал Подрядчику проектную документацию на строительство Объекта и строительную площадку.

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых им материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям поставки.

Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объеме своих поставок.

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. Обеспечить: производство работ в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами; качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта; бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке. Обеспечить в течение всего времени производства строительных работ содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на расстоянии не более 5 метров от ограждения.

Обеспечить ведение технической документации журнала сварочных работ, журнала но технике безопасности, журнала производства работ и иных специальных журналов согласно действующему законодательству. Предоставлять Заказчику возможность контролировать качество производимых строительно-монтажных работ, применяемых материалов и оборудования, порядка ведения технической документации.

Вывезти в срок 10 десять календарных дней, со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику и Субподрядчикам строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

Известить Заказчика за 3 три рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Известить Заказчика о готовности объекта в течение срок 3 Три рабочих дня с даты готовности. Совместно с Заказчиком произвести индивидуальные и комплексные испытания оборудования и инженерных систем. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы; - иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Информировать по просьбе Заказчика о заключенных договорах на конкретные виды работ с указанием предмета договора, суммы, сроков исполнения.

Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, привлеченными к производству работ Подрядчиком. Передавать Заказчику по мере производства работ исполнительную документацию на выполненные строительные и монтажные работы не позднее 3 дней с даты производства работ.

Работы, не подтвержденные исполнительной документацией, не оплачиваются. Производить за свой счет лабораторные испытания бетона, используемого Подрядчиком при строительстве, и предоставить Заказчику Акт о результатах испытания, произведенного организацией имеющей соответствующую лицензию. Если хотя бы одно из указанных в подпунктах 6. Подрядчик вправе не выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:. Передать Подрядчику в течение 3 Трёх рабочих дней со дня подписания настоящего Договора по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период строительства Объекта и до его завершения строительную площадку. Производить приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Производить оплату выполненных работ по строительству Объекта в соответствии с настоящим Договором.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора. Заказчик вправе при нарушении Подрядчиком более чем на 10 дней сроков, установленных календарным планом-графиком производства работ, расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор, оплатив Подрядчику его затраты на использованные на момент расторжения материалы и произведенные на момент расторжения работы. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента вручения представителю Подрядчика на Объекте, а в случае отсутствия такового на Объекте в течение 5 дней, с момента направления Подрядчику соответствующего уведомления по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре.

После подписания акта приемки Объекта права на Объект переходят к Заказчику. Права на Объект переходят к Заказчику после расторжения настоящего Договора по установленным в нём основаниям. Использование Заказчиком для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается при условии, что это не препятствует производству работ и не нарушает действующее законодательство РФ.

Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный Объект или отдельную часть его, а также проектную или другую документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

Заказчик имеет право разместить на Объекте свою охрану для обеспечения сохранности переданного Подрядчику имущества. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приемку выполненных работ по акту приемки.

Представитель Заказчика имеет право контроля всех видов работ в любое время в течение всего периода строительства. Подрядчик письменно, за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если выполнение скрытых работ сделано без освидетельствования Заказчиком, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки законченного строительством Объекта два экземпляра исполнительной документации на произведенные работы, а также иной документации на работы выполненные Подрядчиком, необходимой для сдачи Объекта в эксплуатацию. В приемке законченного строительством Объекта от имени Заказчика участвует руководитель арбитражный управляющий либо лицо, имеющее доверенность, в которой прямо указано такое полномочие.

При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ. Подрядчик регулярно раз в неделю обязан предоставить журнал производства работ Заказчику, а Заказчик регулярно раз в неделю проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

Если он не удовлетворен ходом и качеством работ, или записями Подрядчика, он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению отмеченных недостатков. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. Подрядчик гарантирует достижение данным Объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты работ Подрядчика, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного умышленного повреждения объекта со стороны третьих лиц. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. На основании составленного акта Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения обнаруженных дефектов или компенсации затрат по их устранению. Заказчик оплачивает Подрядчику работы в следующем порядке:.

В случае отказа от подписания актов и справок Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в течение 5 Пяти дней с даты получения соответствующих справок и актов. Если Заказчик не направил Подрядчику отказ от подписания, то акты и справки по форме КС-2 и КС-3 считаются подписанными. Если Заказчик задерживает оплату работ Подрядчика, то Подрядчик имеет право приостановить производство работ. На срок приостановки работ по настоящему пункту продлеваются сроки исполнения всех обязательств Подрядчика.

Если Заказчик задерживает оплату работ Подрядчика более чем на 10 Десять дней, то Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, потребовав от Заказчика оплатить стоимость произведенных работ, пени и штрафы за задержку платежа. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента вручения представителю Заказчика на Объекте, а в случае отсутствия такового на Объекте в течение 5 дней, с момента направления соответствующего уведомления по адресу Заказчика, указанному в настоящем Договоре.

Договор подряда на строительно - монтажные работы

Аналог: Google Docs. Все правки, которые внесли ваши сотрудники и контрагенты при согласовании, выделяются цветом и хорошо заметны. Отсутствует связь с сервером! Пожалуйста, дождитесь восстановления связи, или зайдите позже! Создание документа по шаблону! При создании на основе шаблона документ заполняется данными автоматически. Совместная многопользовательская работа в документе!

Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ

Настоящая статься содержит информацию об основных условиях, особенностях и содержании договора на выполнение комплекса строительно-монтажных работ. Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных работ предусматривает наличие следующих сторон:. ВАЖНО: к существенным обязательным условиям договора на выполнение комплекса строительно-монтажных работ относятся только предмет договора и срок выполнения работ.

.

.

.

.

.

.

.

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СМР С ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЙ ЦЕНОЙ рег. № \​ ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Взыскание стоимости завышения стоимости строительно-монтажных работ
Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Панфил

    А ссылку можно на эту статью !

  2. Диана

    Пускай районная прокуратура занимается. Не может? Покрывает? Областная. Не может? Покрывает? Ген прокуратура. Луценко там в грудь себя бьет? Реформатор хренов? Ну вот дело есть. Доказательств уйма. Нужно только руки приложить и действовать по закону. А не покрывать

  3. Владилен

    Большое спасибо за информацию .